公告详情
[0]江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程的招标公告 |
项目编号 |
A32040********* |
项目名称 |
江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程 |
标段编号 |
A32040*********004001 |
标段名称 |
江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程 |
招标人名称 |
|
代理机构名称 |
|
项目批准机关名称 |
|
工程所须资金来源 |
|
工程地点 |
|
工程规模 |
|
标段具体信息 |
|
申请人可申请的最多标段数 |
|
报名地点 |
|
公告发布日期 |
|
计划开工时间 |
|
计划竣工时间 |
|
公告开始时间 |
********* |
公告结束时间 |
********* |
工程类型 |
房屋建筑施工 |
申请人应当具备的主要资格条件 |
申请人资质类别和等级 |
|
拟选报名人员资质等级 |
|
企业业绩、信誉 |
|
项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 |
|
其他条件 |
|
公告信息 |
常州市建设工程招标公告(7.0项目) |
1、招标条件 |
本招标项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程已由常州市发展和改革委员会以批文名为:市发展改革委关于江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程初步设计的批复,编号为:常发改行服[2023]27号批准建设,招标人为江苏省常州市中级人民法院(发包人)、龙海建设集团有限公司(承包人)建设资金来自财政,项目出资比例为国有资金:100.0%私有资金:0.0%外国政府及组织投资:0.0%境外私人投资:0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 |
2、项目概况与招标范围 |
2.1项目概况 2.1.1建设地点:常州市天宁区,东至竹林西路、南至现状道路、西至空地、北至永宁星座。 2.1.2建设规模:总建筑面积42734平方米,其中:地上32778 平方米,地下9956平方米。主要建设内容为建设一栋10层审判业务用房,配套建设地下室,同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。 2.1.3本标段合同估算价:***** 2.1.4工期要求:210日历天, 计划开工日期:********* 2.1.5其他:/ 2.2招标范围:装饰装修工程 |
3. 投标人资格要求 |
3.1投标人须具备:[施工?专业承包?建筑装修装饰工程?建筑装修装饰工程一级]或者[服务?设计?设计施工一体化?建筑装饰装修工程设计与施工?建筑装饰装修工程设计与施工一级](资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派项目负责人须具备[施工?建造师证?建筑工程?建筑工程一级](资格) 3.3 承担过类似工程:投标人须具有近三年内(从投标截止时间往前推算)承建过单份中标通知书(或单份直接发包手续材料)工程造价*****及以上且已竣工验收合格的民用建筑工程(居住建筑除外)[分类标准按 GB/T 50841-2013《建筑工程分类标准》执行]装饰装修业绩。 3.4本次招标 不接受 联合体投标。 |
4. 招标文件的获取 |
4.1招标文件获取时间为:*********至投标截止日前 4.2招标文件获取方式:登录“常州市建设工程交易系统7.0”中的“文件下载”获取本项目的招标文件。 |
5. 投标截止时间 |
5.1 投标截止时间为********* 09时30分。 5.2 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 |
6. 资格审查 |
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标公告附件一资格审查办法。 |
7. 评标方法 |
本次招标采用 合理低价法,评标标准和方法详见招标公告附件二。 |
8. 发布公告的媒介 |
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、常州市公共资源交易平台上发布 |
9. 联系方式 |
招标人:
|
江苏省常州市中级人民法院(发包人)、龙海建设集团有限公司(承包人)
|
招标代理机构:
|
常州市水利规划设计院有限公司
|
地址:
|
常州市天宁区永宁北路6号 溧阳市天目湖镇溪缘东路2号
|
地址:
|
常州市天宁区晋陵中路578号
|
邮编:
|
213002
|
邮编:
|
213001
|
联系人:
|
毛先生
|
联系人:
|
王工
|
电话:
|
*********
|
电话:
|
*********
|
电子邮箱:
|
1030921077@qq.com
|
电子邮箱:
|
1074289713@qq.com
|
|
********* |
友情提醒: |
1、本标段为“常州市工程交易系统7.0”项目,需要投标单位在“常州市工程交易系统7.0”(网址:点击查看相关链接)中注册、维护主体库信息,在开标截止时间前,及时通过“不见面”方式办好企业入库等投标相关事宜(详见常州市公共资源交易网-办事指南-常州市工程交易系统7.0操作手册)。 “常州市工程交易系统7.0”使用“不见面开标大厅系统V2.0”,访问入口在“常州市公共资源交易网”主页右侧“交易平台-工程交易7.0-不见面开标大厅2.0(网址:点击查看相关链接)。 遇到操作问题或系统故障时,请在工作时间联系软件公司,联系方式如下:新点软件吕工:********* 。 2、投标人可以登录“常州市工程交易系统7.0”(网址:点击查看相关链接)进行招标文件(工程量清单、图纸)的下载、招标控制价的下载、招投标答疑,同时应时刻关注常州市公共资源交易网“招标变更公告”栏目,查阅本次招投标可能存在的“重发公告、开标暂停、延期、终止”等相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 投标人对招标公告及文件如有异议请联系招标人或招标代理机构。 |
|
招标人联系方式 |
地址 |
|
联系人 |
|
传真 |
|
电话 |
|
邮编 |
|
E-mail |
|
招标代理机构联系方式 |
地址 |
|
联系人 |
|
传真 |
|
电话 |
|
邮编 |
|
E-mail |
|
报名信息 |
请申请人于 至 ,每天上午 时 分 至 时 分,下午 时 分 至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 至 ,每天上午 时 分至 时 分,下午 时 分至 时 分(公休日、节假日除外)到 获取 。 |
特殊公告 [0]
常州市建设工程招标公告(7.0项目) |
1、招标条件 |
本招标项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程已由常州市发展和改革委员会以批文名为:市发展改革委关于江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程初步设计的批复,编号为:常发改行服[2023]27号批准建设,招标人为江苏省常州市中级人民法院(发包人)、龙海建设集团有限公司(承包人)建设资金来自财政,项目出资比例为国有资金:100.0%私有资金:0.0%外国政府及组织投资:0.0%境外私人投资:0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 |
2、项目概况与招标范围 |
2.1项目概况 2.1.1建设地点:常州市天宁区,东至竹林西路、南至现状道路、西至空地、北至永宁星座。 2.1.2建设规模:总建筑面积42734平方米,其中:地上32778 平方米,地下9956平方米。主要建设内容为建设一栋10层审判业务用房,配套建设地下室,同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。 2.1.3本标段合同估算价:***** 2.1.4工期要求:210日历天, 计划开工日期:********* 2.1.5其他:/ 2.2招标范围:装饰装修工程 |
3. 投标人资格要求 |
3.1投标人须具备:[施工?专业承包?建筑装修装饰工程?建筑装修装饰工程一级]或者[服务?设计?设计施工一体化?建筑装饰装修工程设计与施工?建筑装饰装修工程设计与施工一级](资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2投标人拟派项目负责人须具备[施工?建造师证?建筑工程?建筑工程一级](资格) 3.3 承担过类似工程:投标人须具有近三年内(从投标截止时间往前推算)承建过单份中标通知书(或单份直接发包手续材料)工程造价*****及以上且已竣工验收合格的民用建筑工程(居住建筑除外)[分类标准按 GB/T 50841-2013《建筑工程分类标准》执行]装饰装修业绩。 3.4本次招标 不接受 联合体投标。 |
4. 招标文件的获取 |
4.1招标文件获取时间为:*********至投标截止日前 4.2招标文件获取方式:登录“常州市建设工程交易系统7.0”中的“文件下载”获取本项目的招标文件。 |
5. 投标截止时间 |
5.1 投标截止时间为********* 09时30分。 5.2 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 |
6. 资格审查 |
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标公告附件一资格审查办法。 |
7. 评标方法 |
本次招标采用 合理低价法,评标标准和方法详见招标公告附件二。 |
8. 发布公告的媒介 |
本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、江苏省公共资源交易平台、常州市公共资源交易平台上发布 |
9. 联系方式 |
招标人:
|
江苏省常州市中级人民法院(发包人)、龙海建设集团有限公司(承包人)
|
招标代理机构:
|
常州市水利规划设计院有限公司
|
地址:
|
常州市天宁区永宁北路6号 溧阳市天目湖镇溪缘东路2号
|
地址:
|
常州市天宁区晋陵中路578号
|
邮编:
|
213002
|
邮编:
|
213001
|
联系人:
|
毛先生
|
联系人:
|
王工
|
电话:
|
*********
|
电话:
|
*********
|
电子邮箱:
|
1030921077@qq.com
|
电子邮箱:
|
1074289713@qq.com
|
|
********* |
友情提醒: |
1、本标段为“常州市工程交易系统7.0”项目,需要投标单位在“常州市工程交易系统7.0”(网址:点击查看相关链接)中注册、维护主体库信息,在开标截止时间前,及时通过“不见面”方式办好企业入库等投标相关事宜(详见常州市公共资源交易网-办事指南-常州市工程交易系统7.0操作手册)。 “常州市工程交易系统7.0”使用“不见面开标大厅系统V2.0”,访问入口在“常州市公共资源交易网”主页右侧“交易平台-工程交易7.0-不见面开标大厅2.0(网址:点击查看相关链接)。 遇到操作问题或系统故障时,请在工作时间联系软件公司,联系方式如下:新点软件吕工:********* 。 2、投标人可以登录“常州市工程交易系统7.0”(网址:点击查看相关链接)进行招标文件(工程量清单、图纸)的下载、招标控制价的下载、招投标答疑,同时应时刻关注常州市公共资源交易网“招标变更公告”栏目,查阅本次招投标可能存在的“重发公告、开标暂停、延期、终止”等相关信息,因未能及时了解相关最新信息所引起的投标失误责任自负。 投标人对招标公告及文件如有异议请联系招标人或招标代理机构。 |
|
报名信息 |
请申请人于 时 分,至 时 分(公休日,节假日除外)到 报名,报名经办人须携带本人身份证件,并于 时 分,至 时 分(公休日、节假日除外)到 提交资格预审文件。 |
相关附件 |
|
地区分站:
合肥
芜湖
蚌埠
淮南
马鞍山
淮北
铜陵
安庆
黄山
滁州
阜阳
宿州
宿州