![](/static/img/flag/flag_lang18.png;jsessionid=07B0D43CFF14A5D60E855783966BCC3D)
项目编号: POWERCHINA-0126-240205
中国电建集团核电工程有限公司
浙江三澳核电厂核岛安装项目
电缆框架采购项目
公开询比价文件
采 购 人:中国电建集团核电工程有限公司
二○二四年五月
第一章 询价公告
项目编号:POWERCHINA-0126-240205
一、询价条件
中国电建集团核电工程有限公司以公开询比价的方式采购浙江三澳核电厂核岛安装项目电缆一批,计划使用项目工程款用于本次询价后所签订合同的支付。
二、项目概况、询价范围
1、项目概况:本标段主要涉及三澳核电厂一期1、2 号机组核岛 BOP 厂房及柴油机厂房安装工程范围内所有机电设备以及有关共用设备的全部安装和服务工作。
2、询价范围:详见采购数量
3、采购数量:
序号 |
名称 |
规格型号 |
执行标准 |
材质 |
数量(m) |
备注 |
1 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV 3x1.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
5000 |
|
2 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV 3x2.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
10000 |
|
3 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x4 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
12000 |
|
4 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x4+2x2.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
8000 |
|
5 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3*16+2*10 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
5000 |
|
6 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x25+2x16 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
5000 |
|
7 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x50+2x25 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
4000 |
|
8 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3*70+2x35 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
1000 |
|
9 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x95+2x50 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
1000 |
|
10 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x120+2x70 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
1000 |
|
11 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x150+2x70 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
500 |
|
12 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x185+2x95 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
1000 |
|
|
|
|
合计 |
53500 |
(数量为全场预估用量,最终以实际发生量为准。根据设计图纸,在施工过程中采购数量会做相应调整;询价材料实际供货数量、时间与询价数量、时间发生偏差时,询价响应人应予接受,并不得以此作为调整单价价和索赔依据。)
4、交货时间:2024年5月至项目结束(分批发货物资明细及发货时间以后续项目部出具的书面交货通知单为准,根据实际交货数量,买卖双方可协商交货时间)。
5、交货地点:中国电建集团核电工程有限公司浙江三澳核电厂核岛安装项目部(浙江省温州市苍南县霞关镇三澳核电厂)
6、质量要求:
执行技术标准详见询价清单。
7、质量证明文件:
包括但不限于:出厂合格证明、检验报告等。
8、包装与标识:
8.1、成品电缆的护套表面应有制造厂名称、产品型号规格、额定电压和自然数字计米的连续标志,前后两个完整连续标志间的距离小于500mm,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦;
8.2、按照材料特性进行包装,运输时注意防护,防止变形。
8.3、报价方需要充分考虑运输情况,涉及到大件运输手续等由报价方自行办理并承担费用。
9、选定供货单位原则:首选最低报价单位供货,投标人资质需提交总包及监理公司审核,审核通过成为总包方合格供应商后方具备中标资格,报审资质文件包括但不限于:公司简介,公司组织机构,公司营业执照,安全生产标准化证书,质量、环保、职业建康体系认证证书,生产许可证(如有),厂区设备配置、仓储运输、保管条件的说明,机械设备清单,特种作业人员一览表,及相关人员资质证书文件(如有),企业管理程序文件目录,关于产品质量控制的程序文件,相关产品的出厂证明文件或检测报告,近期的财务报告,公司主要业绩等。
三、投标人资格要求
询价响应人必须满足的条件(未达到资质要求的,将被视为无效询价响应):
1、投标人必须为生产厂家,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金3亿元人民币及以上,年生产能力不低于5亿元人民币的要求。具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告。
2、不接受代理商投标。
3、询价响应人应具有核电供货业绩或国内外大型建设项目供货业绩,提供近三年签订的至少3份,单项合同金额在*****以上电缆供货合同(附合同扫描件或中标通知书,提供资料需包含合同数量或合同金额)。投标人应具有电缆供应的专业人员和组织货源的能力和经验。
4、投标人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
5、竞标响应人应需具有一般纳税人资格,能开具增值税普通发票(附一般纳税人证明文件或样票)。
6、不接受贴牌代工行为的投标。如有不生产的产品,需提供相应厂家的授权。
7、投标人不存在《中华人民共和国招标招标法》、《中华人民共和国招标招标法实施条例》禁止招标的情形。
8、投标人必须是电建核电公司或电建股份有限公司合格供应商,如果为非合格供应商,需在报价截止前成为合格供应商。
9、投标人无信用中国质量、履约、违规挂靠、围标串标等有效期内行政处罚或失信惩戒记录。
10、未满足以上条件的投标文件作为废标文件。
11、其他要求:目前“中国电建集团核电工程有限公司”已进入到核电项目的核岛施工部分,招标方正在建立核电项目设备、材料供应商库,请投标方/响应人按照“核电项目业绩表及要求”(见第三章响应文件)提供业绩及相关资料,对于提供核电项目业绩的投标方将加入核电项目设备、材料供应商库,在核电项目设备、材料采购时将择优邀请进行投标。
四、询价文件的获取
1、凡满足本公告规定的询价响应人资格要求并有意参加报价者,请于2024年5月14日14时前在中国电建设备物资集中采购平台(点击查看相关链接)免费注册、在线报名。
2、已注册、报名的,请在中国电建设备物资集中采购平台(点击查看相关链接)下载询价文件。
五、询价报价文件的递交
1、询价报价文件递交的截止时间(询价响应截止时间,下同)为2024年5月14日14时(北京时间),询价报价文件通过中国电建集中采购平台递交。
2、逾期未递交询价报价文件,采购人不予受理。
3、询价响应截止时间如有变动,采购人将及时在中国电建设备物资集中采购平台(点击查看相关链接)通知所有潜在询价响应人。
4、递交询价响应文件前须在中电建集中采购电子平台通过合格供应商审查,成为中国电建集团核电工程有限公司或中国电力建设股份有限公司合格供应商后方能进行询价响应文件递交和开标。因询价响应人自身原因导致合格供应商资格未能申报成功,造成询价响应文件无法递交和开标的,由询价响应人承担其全部后果。
六、发布公告的媒介
本次询价公告在中国电力建设股份有限公司集中采购平台网站
(点击查看相关链接)上发布。
七、黑名单说明:
如投标后无故弃标的供应商,将拉入我公司黑名单,半年内不得参加我公司任何项目投标。
八、联系方式
联 系 人: 黄燕荣
电 话: *********
电子邮箱: huangyanrong@powerchina-ne.com
九、提出异议的渠道和方式
电 话:*********
电子邮箱: huangyanrong@powerchina-ne.com
十、监督机构
中国电建集团核电工程有限公司审计部
监督电话:*********,*********
2024 年5月7日
第二章 询价响应人须知
询价响应人须知前附表
序号 |
名称 |
编列内容 |
1 |
采购人 |
详见询价公告 |
2 |
询价采购名称 |
详见询价公告 |
3 |
项目地点 |
详见询价公告 |
4 |
询价范围 |
详见询价公告 |
5 |
交货时间 |
详见询价公告 |
6 |
交货地点 |
详见询价公告 |
7 |
质量要求 |
详见询价公告 |
8 |
询价报价要求 |
1、综合单价包括但不限于以下费用:材料费、运到本项目工地、指定卸货地点的运杂费(运费、过路费等)、装车费、保险费、利润、所有风险金和税金等交货前所有费用。 2、提供的发票为《增值税普通发票》,采用一票制。 3.货到工地后,询价人组织使用单位与质量控制部共同接货查验,验收不合格,供应商应按照询价人要求将不合格产品运出施工场地,并补偿由此给询价人带来的损失。 |
9 |
询价有效期 |
90天 |
10 |
业绩情况表 |
详见询价公告 |
11 |
询价截止时间 |
开标时间:同询价响应文件递交截止时间 |
12 |
付款方式 |
货到现场验收合格后(货到现场十天内完成验收),卖方开具国家正规有效的增值税普通发票,由中国电建集团核电工程有限公司浙江三澳核电厂核岛安装项目部60日内支付已开具合格发票的95%货款,5%质保金验收合格后6个月内支付。 |
13 |
合同变更/终止 |
合同履行过程中,如中标人不能保质保量履行合同,影响询价人现场施工,询价人有权随时终止合同并另行委托有能力的供应商供货,给询价人造成损失的,询价人有权要求赔偿。 |
14 |
罚则 |
在合同执行过程中,如竞标人/投标人拒绝供货,竞标人/投标人将被取消合格供货商资格;赔偿采购人因此造成的损失,包括但不限于另行采购增加的成本。 |
15 |
履约保证金 |
厂家收到中标通知书,在合同签订前支付履约保证金*****,合同履约完毕后全额无息返还。 |
16 |
投标保证金 |
1、形式:投标保证金形式,退还投标保证金时不计利息,金额:人民币伍万元整(¥*****) 2、在线收取保证金,投标人报名审核成功后,系统自动分配保证金收款虚拟账号(虚拟账号随机分配,各家投标人均不同) 3、投标保证金须在投标截止时间前到达。 4、投标保证金须通过投标人的对公账户提交,不允许通过法人代表或其授权的代理人的私人账户提交。 5、在书面合同签订后5天内,向未中标的投标人无息退还投标保证金。投标保证金将退还至投标人的汇款账户。 |
17 |
价格调整 |
基准铜价:以*********上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜的当日均价为准,各投标人以此价格为基准进行报价。 2、结算铜价:以订单生成日上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜的当日均价为准。如订单生成日为节假日,则取节假日前一天该网SMM 1#电解铜公布的最后一次平均铜价为结算铜价。 3、铜绞线含铜量(每米):以该种型号铜绞线导体总截面积*铜密度计算,铜密度按 8.9×103kg/m3 计算。 4、铜绞线结算价格调整方式:当结算铜价超过基准铜价±*****/吨时,依据铜绞线含铜量,仅调整铜材料价格。 5、铜网价涨跌幅度在*****/吨以内,结算单价不调整。 6、调价举例: TJ-240mm²基准铜价为*****/吨,合同单价为*****/米。当某日下订单时,上海有色网1#电解铜均价为*****/吨,该铜绞线结算价格计算如下: 6.1、确定是否调整结算价格:74965-72995=1970,浮动1970>1000需调涨铜绞线结算价格。 6.2、铜绞线导体截面积S=240平分毫米/100=2.4(平方厘米),一米长度总体积V=2.4(平方厘米)*100厘米=240(立方厘米),铜的比重ρ=8.9克/每立方厘米,铜绞线铜含量=240立方厘米*8.9克/每立方厘米=2148克=0.002148吨/米。 6.3、铜绞线结算价格=160+(74965-72995)*0.002148=*****/米(小数点后四舍五入取两位) |
第三章 询价响应文件格式及内容
项目编号: POWERCHINA-0126-240205
中国电建集团核电工程有限公司
浙江三澳核电厂核岛安装项目
电缆采购项目
询价响应文件
询价响应人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
年 月 日
询价响应人资格条件自查表
(必须填写,并以询价公告中询价响应人资格要求为准)
项目 |
资格要求 |
投标人须 填写简单的内容 |
证明文件 所在页码 |
1 |
投标人必须为生产厂家,必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内登记注册的独立法人,企业注册资本金3亿元人民币及以上,年生产能力不低于5亿元人民币的要求。具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书。产品取得国家授权、许可的第三方产品检验检测机构出具的合格证书或检验合格报告 |
||
2 |
询价响应人应具有核电供货业绩或国内外大型建设项目供货业绩,提供近三年签订的至少3份,单项合同金额在*****以上铜绞线供货合同(附合同扫描件或中标通知书,提供资料需包含合同数量或合同金额)。投标人应具有铜绞线供应的专业人员和组织货源的能力和经验 |
||
3 |
投标人财务状况良好,近三年没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态 |
||
4 |
竞标响应人应需具有一般纳税人资格,能开具增值税普通发票(附一般纳税人证明文件或样票)。 |
||
5 |
不接受贴牌代工行为的投标。如有不生产的产品,需提供相应厂家的授权。 |
||
6 |
投标人不存在《中华人民共和国招标招标法》、《中华人民共和国招标招标法实施条例》禁止招标的情形。 |
||
7 |
投标人无信用中国质量、履约、违规挂靠、围标串标等有效期内行政处罚或失信惩戒记录。 |
||
8 |
目前“中国电建集团核电工程有限公司”已进入到核电项目的核岛施工部分,招标方正在建立核电项目设备、材料供应商库,请投标方/响应人按照“核电项目业绩表及要求”(见第三章响应文件)提供业绩及相关资料,对于提供核电项目业绩的投标方将加入核电项目设备、材料供应商库,在核电项目设备、材料采购时将择优邀请进行投标 |
核电项目业绩表(如有) |
|||||||
序号 |
核电项目名称 |
合同名称 |
设备/材料供货明细 |
使用部位 (核岛、常规岛、BOP) |
核安全级别(如有) (1E、1、2、3) |
证书编号 (如有) |
证书有效期 (如有) |
1 |
|||||||
说明: 1、如是民用核安全设备持证单位,请提供核安全设备证件扫描件; 2、请提供合同扫描件,不含价格,但能看出供货设备材料明细; 3、本表格、核安全设备证件扫描件、合同扫描件压缩为一个文件单独提供。 |
目 录
第一部分:商务部分
一、询价函
二、授权委托书
三、资格审查资料
四、报价表
五、商务偏差表
六、知识产权要求
七、询价响应人认为应补充的其它资料
第一部分商务部分
一、询价函
致:中国电建集团核电工程有限公司
1、我方已仔细研究了 询价文件的全部内容,愿意以人民币(大写) 元(¥ 元)的询价总报价,税率 %。材料交货地点为 ,按合同约定履行所有义务。
2、我方承诺响应询价文件的全部要求。
3、我方承诺在询价文件规定的询价有效期内不修改、撤销询价响应文件。
4、如我方中标:
(1)我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
(2)我方承诺按照询价文件规定向你方递交履约担保。
6、我方在此声明,所递交的询价响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。
7、我方承诺准备和参加询价活动所发生的费用全部自理,不因项目终止而向采购人索赔。
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
二、授权委托书
本人 (姓名)系 (询价响应人名称,以下简称我方)的法定代表人,现委托 (姓名)为我方代理人。以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 询价响应文件、签订合同和处理有关事宜,其法律后果由我方承担。
委托期限: 自委托之日起至询价响应文件有效期结束止 。
代理人无转委托权。
附:1、法定代表人身份证复印件。
2、委托代理人身份证复印件。
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人: (签字)
身份证号码:
委托代理人: (签字)
身份证号码:
年 月 日
三、资格审查资料
1、询价响应人基本情况及证书复印件
基本情况
询价响应人名称 |
|||||||
生产厂家/代理商 |
所属集团 |
||||||
注册地址 |
邮政编码 |
||||||
成立或 注册时间 |
注册资金 |
||||||
主要负责人 |
电话 |
||||||
联系方式 |
联系人 |
电话 |
|||||
传 真 |
电子邮箱 |
||||||
生产厂家 基本情况 (代理商参加询价的无须填写) |
名称 |
地址 |
|||||
年生产能力 |
职工人数 |
||||||
近3年资产 |
年份 |
2021 |
金额 |
||||
年份 |
2022 |
金额 |
|||||
年份 |
2023 |
金额 |
|||||
近3年负债 |
年份 |
2021 |
金额 |
||||
年份 |
2022 |
金额 |
|||||
年份 |
2023 |
金额 |
|||||
近3年 营业收入 |
年份 |
2021 |
金额 |
||||
年份 |
2022 |
金额 |
|||||
年份 |
2023 |
金额 |
|||||
近3年利润 |
年份 |
2021 |
金额 |
||||
年份 |
2022 |
金额 |
|||||
年份 |
2023 |
金额 |
|||||
近3年 净利润 |
年份 |
2021 |
金额 |
||||
年份 |
2022 |
金额 |
|||||
年份 |
2023 |
金额 |
|||||
经营范围: |
注:本表可增加并扩展。
附:1、询价响应人营业执照复印件
2、询价响应人体系认证证书复印件
3、产品检验证书复印件
4、询价响应人银行信誉证明文件
5、询价响应人增值税一般纳税人证明文件或样票
生产厂家授权书(格式)
致: 发包人
我单位 (生产厂家名称)是按 (国家或地区)法律成立的一家生产厂家,主要营业地点设在 (生产厂家地址)。兹授权按 (国家或地区)的法律正式成立的,主要营业地点设在 (询价响应人地址)的 (询价响应人名称)作为我方的授权代理人参加下列活动:
(1)代表我方参加询价项目 询价项目名称 的询价,按要求提供的由我方生产的 (产品名称)的有关事宜,并对我方具有约束力。
(2)作为生产厂家,我方保证以询价合作者来约束自己,并对该询价共同和分别承担询价响应文件中所规定的义务。
(3)我方兹授予 (询价响应人名称)全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜,具有替换或撤消的全权。兹确认 (询价响应人名称)或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于 年 月 日签署本文件, (询价响应人名称)于 年 月 日接受此件,以此为证。
出具授权书的生产厂家名称(加盖公章):
正式授权签字的代表 姓名、职务:
2、近年财务状况表
具体年份要求按询价响应人须知前附表,提交经审计的财务报告正文及资产负债表、利润表、现金流量表。
3、符合资格条件的业绩汇总表
3.1生产厂家(生产厂家询价时填写)
序号 |
名称 |
项目业主 |
规格型号 |
合同数量 |
合同金额 |
执行年份及情况 |
1 |
||||||
2 |
||||||
3 |
||||||
… |
注:1、表格可扩展、修改并增加内容。
2、附业绩合同证明文件。
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
四、报价表 单位:元
序号 |
物资名称 |
规格型号 |
执行标准 |
材质 |
单位 |
数量 |
单价 |
金额 |
备注 |
1 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV 3x1.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
5000 |
|||
2 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV 3x2.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
10000 |
|||
3 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x4 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
12000 |
|||
4 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x4+2x2.5 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
8000 |
|||
5 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3*16+2*10 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
5000 |
|||
6 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x25+2x16 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
5000 |
|||
7 |
橡套电缆 |
yc-0.45/0.75kV3x50+2x25 |
GB/T 5013-2008、2013 |
铜 |
m |
4000 |
|||
8 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3*70+2x35 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
m |
1000 |
|||
9 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x95+2x50 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
m |
1000 |
|||
10 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x120+2x70 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
m |
1000 |
|||
11 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x150+2x70 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
m |
500 |
|||
12 |
铠装电缆 |
YJV22-0.6/1kV 3x185+2x95 |
GB/T 12706.1-2020 |
铜 |
m |
1000 |
|||
合计 |
m |
53500 |
投 标 人: (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人: (签字)
年 月 日
注:1.投标总价和投标单价中的规格型号和单价应保持一致,开标时以投标总价为准。
- 调价公式:
1、基准铜价:以*********上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜的当日(*****/吨)均价为准,各投标人以此价格为基准进行报价。
2、结算铜价:以订单生成日上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜的当日均价为准。如订单生成日为节假日,则取节假日前一天该网SMM 1#电解铜公布的最后一次平均铜价为结算铜价。
3、铜绞线含铜量(每米):以该种型号铜绞线导体总截面积*铜密度计算,铜密度按 8.9×103kg/m3 计算。
4、铜绞线结算价格调整方式:当结算铜价超过基准铜价±*****/吨时,依据铜绞线含铜量,仅调整铜材料价格。
5、铜网价涨跌幅度在*****/吨以内,结算单价不调整。
6、调价举例:
TJ-240mm²基准铜价为*****/吨,合同单价为*****/米。当某日下订单时,上海有色网1#电解铜均价为*****/吨,该铜绞线结算价格计算如下:
6.1、确定是否调整结算价格:74965-72995=1970,浮动1970>1000需调涨铜绞线结算价格。
6.2、铜绞线导体截面积S=240平分毫米/100=2.4(平方厘米),一米长度总体积V=2.4(平方厘米)*100厘米=240(立方厘米),铜的比重ρ=8.9克/每立方厘米,铜绞线铜含量=240立方厘米*8.9克/每立方厘米=2148克=0.002148吨/米。
6.3、铜绞线结算价格=160+(74965-72995)*0.002148=*****/米(小数点后四舍五入取两位)
五、商务偏差表
商务偏差 |
条目 |
页码 |
询价文件规定 |
投标偏差 |
备注 |
投标人声明:除本表已列明的投标偏差外,我们接受询价文件规定的其余全部商务条件。
投 标 人:
( 盖 单位章) 法定代表人或其委托代理人:
(签字)
年月日
六、知识产权要求
知识产权信息:请说明提供的产品是否含有知识产权,包括但不限于商标权、专利权、外观设计以及国家法律规定的其他知识产权权利及关联权利,如果含有, 请提供相关权属证明,证明竞标响应人为合法的权利人或授权许可人,并提供产品不侵权声明,保证采购人免于受到任何知识产权侵权的主张、索赔或仲裁的伤害, 如果采购人收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或仲裁,竞标响应人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用以及给采购人造成的损失。
产品不侵权承诺书
致:中国电建集团核电工程有限公司:
为确保贵公司向我单位采购的产品符合法律法规及合同约定,不侵犯任何第三方的知识产权,现我单位现就本次采购项目产品有关知识产权问题作出如下承诺:
1、我单位承诺,本次采购项目产品不存在任何侵犯第三方及其授权许可人的知识产权情形,包括但不限于商标权、专利权、外观设计、著作权以及法律规定的其他知识产权权利及关联权利。
2、我单位承诺,在本项目中供应的产品,如涉及知识产权,我单位为合法的权利人或授权许可人并在询价文件中提供相关证明资料。
3、我单位承诺,如涉及我单位向贵公司供应的产品被第三方提出侵犯其知识产权而引起的法律和经济纠纷,我单位承担所有责任,并承担贵公司因此遭受的全部损失。
5、我单位承诺,所有我单位与贵公司签订的采购合同、协议、订单中的产品,即使双方合作关系终止,本承诺书仍然有效。
特此承诺。
询价人名称(盖章):
法定代表人或授权代表(签字或加盖个人名章):
询价日期:
七、投标人认为应补充的其它商务资料
第二部分技术部分
一、技术偏差表
技术偏差 |
条目 |
页码 |
询价文件规定 |
投标偏差 |
备注 |
投标人声明:除本表已列明的投标偏差外,我们接受询价文件规定的其余全部技术要求。
投 标 人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
年月日
二、交货计划表
序号 |
名称 |
规格型号 |
数量 |
生产厂家 |
产地 |
交货日期 |
交货地点 |
备注 |
注:1.表格可扩展、修改并增加内容。
投 标 人:(盖单位章) 法定代表人或其委托代理人: (签字)
年月日
三、投标说明书及技术资料
描述内容包括但不限于:
1、投标人月度最大供应能力、仓储能力,交货进度保障措施;
2、产品质量承诺,出现质量问题的处理措施承诺;
3、售后服务措施。
4、其他投标说明及技术资料
四、投标人认为应补充的其它技术资料
合同编号:SAHD-KJ-DL-001 |
中国电建集团核电工程有限公司
【浙江三澳核电厂核岛安装项目】
电缆框架采购合同
买方:中国电建集团核电工程有限公司
卖方:【XX】
2024年05月
第一部分 合同签署页
买方:中国电建集团核电工程有限公司(以下简称买方),注册地址:山东省济南市历城区工业北路297号,为一方当事人,
卖方:【XX】公司(以下简称卖方),注册地址【XX】,为另一方当事人。
合同签订时间:【XX】年【XX】月【XX】日
合同签订地点:山东省济南市历城区
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,买卖双方同意签署本材料框架采购合同,并履行本合同项下各自的权利和义务。
卖方已按照买方要求提交了投标、报价文件。
买方:中国电建集团核电工程有限公司(盖章) |
卖方:【XX】公司 (盖章) |
法定代表人/授权人: (签字) 联系人: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: |
法定代表人/授权人: (签字) 联系人: 联系电话: 电子邮箱: 联系地址: |
邮编: |
邮编: |
开户银行: |
开户银行: |
帐号: |
帐号: |
纳税人识别号: |
纳税人识别号: |
第二部分 解释与说明
- 本项目:指浙江三澳核电厂核岛安装项目,位于浙江省温州市苍南县霞关镇。
- 本合同:指本项目下,买卖双方签订的电缆框架采购合同,本合同为集中采购、分批供货合同。
- 合同材料:指本合同项下卖方(含其供方)提供的电缆材料。
- 业主:中广核工程有限公司。
- 总承包方:中广核苍南核电有限公司。
- 供货期:2024年5月起至项目结束。
- 质保期:即本合同项下合同材料的质保期,时段为自本项目质保期起算之日起12个月。如合同材料在质保期内发现卖方责任的缺陷,则质保期将自该缺陷修复后重新开始计算。
- 合同有效期:指从合同生效之日起到合同所规定的全部义务履行完毕且所有款项结清之日止,但卖方仍应按国家的有关规定,继续履行售后服务义务。
- 预付款保函:无。
- 履约保函:格式见附件。
- 质保保函:无。
- 书面形式:指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
第三部分 特殊条款
第一章 合同标的
- 合同标的:为本项目下的合同材料供货,总数量约53500m。
- 供货范围、价格:详见本合同附表一:材料框架采购清单及价格表,清单内数量为预估数量,最终以买卖双方认可的实际供货数量为准。
- 本合同项下的供货范围包括本合同约定的所有合同材料、技术资料和技术服务等。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在供货清单中并未列入而且确实是卖方供货范围应该有的,并且是图纸或技术资料对合同材料的规范要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的材料、技术资料、专用工具、备品备件等补齐,发生的费用由卖方承担。
- 合同材料应执行附表一材料框架采购清单及价格表和附表二送货通知单(采购订单)中所列技术标准进行生产和交付,如有技术协议应按照第七部分:技术协议要求进行生产和交付。
- 工作范围:包括但不限于本合同项下电缆的原材料采购、生产制造、试验检验、标识、包装、运输至买方指定的交货地点、现场服务指导、保险、专利、税金、配合交接验收和售后服务等工作。
第二章 合同价格
- 本合同为单价合同,适用下列第【2】条:
(1) 固定单价,在合同有效期内材料单价保持不变,除非有双方共同认可的合同变更。
(2) 浮动单价,在合同有效期内材料单价的计价方法保持不变,除非有双方共同认可的合同变更。
- 合同总价:即含税合同总价,为暂定价,以最终结算的总价为准。
(1) 合同总价为人民币【XX】元,大写:人民币 【XX】整,其中不含税合同金额为人民币【XX】元,大写:人民币【XX】整;增值税金额【XX】元,大写:人民币【XX】整。
(2) 如因国家对增值税的税率进行调整,则尚未提交发票的价格部分的增值税金额按照新税率执行,以不含税合同金额为基准调整合同价格。
- 合同单价:指每种合同材料的综合单价(含VAT),详见本合同第五部分附表一:框架采购材料清单及价格表,包括合同材料的原材料采购、生产制造、试验、检测、检验、防腐、包装、运杂费、保险费、技术资料、知识产权、技术服务等完成合同全部义务应承担的一切成本、费用、税费,还包括履行本合同发生的一切相关管理费、利润、不可预见费等。
- 每批次合同材料单价计价日期:以每批次合同材料送货通知日期为准。
- 合同单价计价方式(适用于浮动单价合同):见附件三。
第三章 供货量计算
- 本合同项下每批合同材料供货量根据买方实际需要在本合同附表二:送货通知单(采购订单)中确定。采购订单数量与材料框架采购清单预估数量存在偏差卖方应予接受,并不得以此作为单价调整和索赔的依据,若后续采购订单累计总量超过材料框架采购清单预估数量,需签订补充协议。
- 本合同项下合同材料结算数量:为卖方(含其供方)提供的本项目合同下所有批次合同材料供货量之和,以买卖双方签字确认的随车发货单(收货凭证)数量为结算依据。
- 经买方验收质量不合格的材料不在供货量计算之列。
第四章 货款结算
- 结算时段:按交货完毕的批次进行结算。
- 编制批次结算总表:卖方向买方提供经买方签字确认的采购订单和买方仓库管理员签字(代签无效)的随车发货单原件(收货凭证),买方编制“批次结算总表”,买卖双方审核无误后,双方业务人员在“批次结算总表”中签字。表格格式见附表三。
- 合同材料最终结算总金额:为所有“批次结算总表”总金额。
- 电缆供货不得出现短码、断码现象,如缺少卖方须无偿以两倍长度数量补足;所供铜绞线长度不得超出合同规定长度的0.5%,超出部分买方不予结算。
第五章 合同价款支付
- 支付币种:人民币。
- 支付方式:银行电汇、信用证、支票、商业汇票、银行承兑(可选一种或几种)。
- 价款及支付:
(1) 到货款:为交货材料货值的95%,按交货批次支付,每批次材料货值依据为该批次双方认可的“批次结算总表”金额。卖方向买方提交下述文件,买方审核无误后60日内向卖方支付每批次合同材料交货款:
双方认可的批次结算总表及该批次交货证明资料(不限于随货同行清单原件、制造商的出厂试验证书、合格证原件、装箱单原件等);
卖方向买方提交经买方认可的金额为该批材料货值95%的财务收据(须加盖卖方财务专用章);
卖方向买方提交经买方认可的100%增值税普通发票。
注:在支付最后几批次合同材料交货款前,卖方应完成本合同项下所有工作量清单的统计,并获得买方技术人员书面认可,当发现预付款和投料款总金额相较于合同材料最终结算总金额有超付或欠付时,应在最后几笔交货款中进行相应地扣除或补付。
(2) 质保金:为合同材料最终结算总金额的5%,待本项目质保期结束且无合同材料质量问题后1个月内,卖方向买方提交合同最终总货款5%的财务收据(加盖卖方财务专用章),经买方审核无误后,向卖方无息付清。
第六章 发票
- 本合同卖方提供的发票适用下列第【2】条:
(1) 增值税专用发票,票样见附件四。
(2) 增值税普通发票(简易计税项目适用)
- 卖方应依法按合同约定向买方开具合法合规的发票等票据,作为支付款项的前提条件,如开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开,卖方需承担由此带来的全部赔偿责任,且不免除卖方继续开具合法发票的义务。
- 如卖方未按时送达发票或者提交的发票不合格,买方有权顺延支付相应款项,且不承担任何违约责任,卖方的各项合同义务仍按合同约定履行。
- 如因合同材料质量问题造成退货行为,且退货行为涉及到卖方开具红字发票行为,卖方必须在买方要求的时间内履行相关义务。
第七章 违约及处罚
- 卖方违约:
(1) 交货延误:若因卖方原因,卖方未在合同约定交货期(或合同执行过程中双方书面认可的交货期)内交付合同材料,买方有权要求卖方支付交货延误违约金,并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“交货延误违约金”的金额按照以下原则计算:
(i)延误1~27天,每天违约金金额为延误合同材料货值的1% ;(ii)延误28~49 天,每天违约金金额为延误合同材料货值的3% ;(iii) 延误50天以上,每天违约金金额为延误合同材料货值的5% 。上述违约金不得超过合同总价的10%。
在不损害买方获得交货延误违约金权利的前提下,买方有权 (i) 将交货延误违约金增加到双方接受的水平;或 (ii) 与卖方协议合同降价;或 (iii) 如未能达成违约金增加或合同降价的协议,买方有权部分或全部取消批次采购订单采购项(不限于逾期交付部分),并将剩余合同材料的供货以卖方的费用和风险转交其它机构执行,此时买方将只支付卖方已完成供货部分材料价格,卖方应赔偿买方因此遭受的损失,包括但不限于另行采购增加的成本以及买方工程受逾期交付影响增加的其他成本、遭受的损失。
(2) 文件资料交付延误:若卖方出现合同材料相关的文件资料交付延误或交付的文件资料不符合要求,并影响了项目进度,买方有权要求卖方支付合同材料文件资料交付延误违约金,并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“文件资料交付延误违约金”的金额按照以下原则计算:
(i)延误1-27天,每天违约金金额为延误合同材料货值的0.5% ;(ii)延误28-49 天,每天违约金金额为延误合同材料货值的1% ;(iii) 延误50天以上,每天违约金金额为延误合同材料货值的1.5% 。上述违约金不得超过合同总价的5%。
(3) 工代服务延误:基于买方通知,若卖方出现工代服务延误,或派遣的工代不合格,且影响了项目进度,买方有权要求卖方支付工代服务延误违约金,并有权在剩余货款中扣除相应违约金。买卖双方同意“工代服务延误延误违约金”的金额按照以下原则计算:
每出现一次,工代服务延误违约金*****/天。
(4) 卖方应确保所提供的材料及其质量证明文件等符合国家、行业标准及要求,严禁弄虚作假,一经发现,卖方向买方支付当批次采购订单价款的两倍作为违约金,卖方还需无条件在三个工作日内更换相关材料或文件,并赔付因此造成的买方所有损失。
(5) 质量违约:卖方供货的合同材料不符合本合同约定的质量(性能)、技术要求,合同材料未满足合同约定技术要求的,卖方应向买方赔偿因此遭受的损失(至少应包括买方在主合同项下承担的违约责任)。
(6) 如卖方出现任何根本性违约,放弃、终止本合同或采购订单约定的供货义务,买方有权对卖方提出不限于履约保函的索赔,合同解除后卖方除赔偿买方损失外,同意向买方支付惩罚性违约金*****。
(7) 卖方上述约定的违约金总金额不超过本合同最终合同价格的20%。
- 买方违约:
(1) 货款支付延误:如买方在合同约定的付款日期到期后未能付款,卖方有权书面通知买方支付货款,如买方未能支付到期款项,买方应当向卖方支付逾期利息,约定利率为合同订立时全国银行间同业拆借中心计算并公布的1年期贷款市场报价利率,卖方不可再向买方诉求其它赔偿。
- 以上各项违约金的交付并不影响违约方履行合同的各项责任和义务。
第四部分 通用条款
第八章 发货前检验和到货验收
- 买方或买方用户有权在任何合理时间进入卖方的工厂或仓库检验和检查合同材料,并监督卖方进行的检验、检查和试验。买方所进行的检查、检验和监督不应免除卖方的任何合同义务。
- 发货前卖方应提前通知买方,买方有权进行发货前的源地检验。买方人员参加检验时,卖方应积极配合,提供相关资料,并为买方人员提供方便。
- 合同材料的到货检验:合同材料的验收、包装、标志及质量证明书应符合产品相应标准,根据合同材料特征明确的到货验收要求见附件五,买卖双方按照合同要求进行全面检验,验收合格后,本批合同材料所有权移交买方。
- 卖方应派遣人员随货到现场与买方共同验收,如卖方人员无法到现场验收,需出具全权委托买方验货的书面文件,如卖方无法派人到现场验收或未出具验收委托书,买方有权自行开箱检验,检验结果和记录对双方同样有效,并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。
- 抽检要求:卖方应无条件服从买方项目业主、监理工程师及招标人的抽检。
第九章 交货
- 合同签订后,卖方须按照买方的书面通知(采购订单,或送货通知单,或其它书面形式通知等)约定的材料品名、型号规格、数量等交货,每批次交货周期原则上不超过书面通知后15日。
- 交货地点:中国电建集团核电工程有限公司浙江三澳核电厂核岛安装项目部(浙江省温州市苍南县霞关镇三澳核电厂内)
- 买方在每批次采购订单明确交货时间、双方交接货联系人及联系方式,如有其他交货条件要求,将在每批次采购订单中或通过其他方式予以明确。
- 卖方在发货前应提前至少2日以书面形式通知买方,通知内容包括发货方式、发货地点、发货时间、到货时间、发货清单、运输人、运输人联系方式、运输车牌号码等。买方可在发货前到发货地点对合同材料进行装车前的检验,但该检查不免除卖方任何合同义务。
- 卖方承担合同材料运输过程中产生的一切费用,包括运费、运输保险费、交通违章、超限罚款、民事纠纷等,不得以此向买方要求追加费用。
- 卖方交货前应符合交货的一般条件,应有满足相关技术要求的试验及相应的合格证书,并按照包装标准要求做好交货前的准备。
- 卖方应保持合同材料供应的连续性,不得拒绝小批量合同材料的供应,若因卖方原因影响现场连续施工,买方有权终止本合同,且因此而发生的买方损失由卖方承担。
- 如出现停水、停电、设备故障和恶劣气象条件等特殊原因不能正常供应时,卖方应及时通知买方,以便买方及时采取补救措施,避免买方额外费用的产生。否则买方有权追究卖方因此导致的质量问题和经济方面的责任。
第十章 HSE要求
- 卖方车辆及人员进入买方施工现场,应遵守施工现场各项规章制度,接受买方管理人员的监督、检查和管理,遵守国家的法律法规和买方的职业健康、环境、安全管理规定,对不执行管理规定,且不服从管理者,责令离开施工现场,并终止供货。
- 卖方进入施工现场要在买方指定工作区域内装卸物资,不得随意进入其他施工区域走动,严禁翻越安全围栏、警戒线(绳),严禁动用不属于自己的机械和设备,严禁私接电源。因卖方原因造成的各种人员伤害及经济损失由卖方自行承担,并补偿买方及其它方因此造成的一切损失。
- 卖方运输车辆应机械性能合格,刹车灵、不漏油,进入施工现场必须限速40公里/小时,禁止鸣笛,最大限度地减少对周围空间的噪声。倒车时必须有专人监护,以确保安全。
- 提供化学品的卖方必须具备经营所供化学品(包括油品)的资质,必须随货提供相应产品的安全技术说明书或安全数据表,承担运输的车辆必须严格遵守国家有关危险化学品运输的管理规定,有消防及防泄漏措施,标明警告及警示标记,并在运输前对包装进行严格检查,在装运时应当采取隔热、防潮措施,以确保不发生破、损、滴、漏、跑、冒、火、爆等现象。
- 卖方应服从买方指挥,禁止随意在现场倾倒物资,由于卖方原因导致的现场文明施工罚款由卖方全额承担并负责清理被污染的现场。
- 卖方运输扬尘物品时,需采取覆盖或洒水等方法减少扬尘。
第十一章 质量保证
- 卖方须按照本合同相关要求进行生产制造、试验、检测、检验、包装、交付,且提供的合同材料及相关文件资料须符合本合同要求,本合同没有提及的,须参照国家相关标准及技术标准要求进行交付。
- 在合同材料交货后,若发现因卖方的原材料、生产制作工艺、包装运输等原因导致的部分或全部合同材料缺陷、损坏,卖方须积极自费修复或更换,直至满足质量要求,达到买方满意。
- 卖方必须按本合同约定的要求向买方提交相应的文件和记录,所提供的合格证、检验报告、质量报告等质量文件完整、清晰,并与实物相符。无论买方对这些文件记录审查与否,卖方必须对其有效性负全面责任。买方代表有权在卖方工作场所查阅与审查与本合同相关的所有文件和记录(包括人员资格档案)。
- 未经买方同意卖方不得将本合同范围内的材料进行分包(包括主要部件外购),卖方需分包的内容和比例应征得买方书面形式同意,否则不得分包。本合同项下所有外购部件,卖方应在下订单之前书面形式通知买方并得到买方的同意。卖方对所有分包外购部件承担合同项下的全部责任。
- 如合同物资不是卖方直接生产,卖方应提供生产厂家书面出具的、真实有效的产品代理授权书,且授权书在有效期限内,如因产品专营权引起第三方指控,由卖方承担全部责任,并应承担因此给买方带来的全部损失。
- 卖方必须根据本合同、采购订单的工作范围、工作性质、技术要求、质量保证和质量控制要求制定专用于本合同材料的质量保证要求。
- 买方代表有权在工作时间内进入卖方与本合同执行有关的工作场所进行质量保证/质量控制活动,卖方应对买方代表的活动提供必要的条件和给予必要的支持和协助。当出现严重影响质量的情况时,买方有权对卖方发出停工令,卖方应迅速采取一切必要纠正措施来解决出现的质量问题直到买方满意后才能复工。买方所进行的质量保证/质量控制活动不免除卖方的任何合同义务和责任。
- 如买方提出需要,卖方有责任和义务派遣其代表进行现场安装服务、指导,卖方因此产生的费用已包含在合同价格中,买方应对卖方代表的现场服务活动提供必要的条件和给予必要的支持和协助。卖方有责任和义务协助买方解决合同材料在安装调试、试运行中发生的质量及性能等有关问题。
- 卖方须承担因产品质量问题造成的一切损失。
- 如有其他质量保证要求,将在每批次采购订单中或通过其他方式予以明确。
第十二章 保证和交货后的缺陷
- 潜在缺陷责任期是指质保期结束后的4年,潜在缺陷责任期内,如果卖方提供的材料有缺陷和技术资料有错误,或者由于卖方技术人员指导错误和疏忽,造成工程返工、报废,卖方应立即无偿更换和修理。如需更换,卖方应负担由此产生的到安装现场更换的一切费用,更换或修理期限以不影响买方的项目建设进度为原则,由此产生的费用以及买方因此而遭受的实际损失由卖方承担全部责任。
- 对于交货后发现的因卖方原因导致的缺陷和损坏,且卖方没在合理的时间内完成修复或更换,或不采取补救措施,买方有权自行或安排他人完成修复或重新采购,并以实际发生费用的1.3倍从本合同后续货款中扣除。
- 由于买方未按卖方所提供的技术资料、图纸、说明书和卖方现场技术服务人员的指导而进行施工、安装造成的材料损坏,由买方负责修理、更换,但卖方有义务尽快提供所需更换的材料,对于买方要求的紧急材料,卖方应安排最快的方式运输,所有费用均由买方负担,用以更换的新材料价格按合同中相同材料的单价计算,并且卖方有义务协助买方将费用损失及工期延误降至最低。
- 在产品质保期外,卖方负责对买方在合同材料使用中,由于卖方有缺陷的材料、工艺、制造而造成的缺陷或损坏予以补救。
- 在合同执行过程中,如果有任何漏项,而这些漏项是合同中所约定的,则卖方应按照买方的要求免费补供,以保证工程的安装进度。
第十三章 包装和标识
- 卖方交付的所有合同材料、技术资料包装要符合国家相关标准最新规定,具有适合长途陆运和海运(如有)及多次搬运、装卸和买方现场存储的包装,不能造成运输过程中包装破损。并应按合同材料特点,按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施,以保证合同材料在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同材料安装现场。
- 在整个运输过程中凡由于卖方包装或保管不善致使合同材料遭到损坏或丢失时一经证实 卖方均应按本合同第十二章的约定负责及时修理、更换或赔偿。
- 包装物不回收。
- 卖方有义务配合买方的任何检查和指导,并按照买方的要求进行整改。
- 如有其他包装和标识要求,将在技术协议、每批次采购订单或通过其他方式予以明确。
第十四章 文件
- 发货时,卖方须携带合同材料的检验报告、出厂合格证明、随货同行清单(内容包括物资名称、型号、规格、材质、计量单位、数量及合同编号等,并不得含有违反合同约定的其它条款)等相关资料必须随产品一同运抵合同指定交货地点,否则买方不予接收,因此造成的损失由卖方全部承担。
- 买方有权将卖方的材料设计和技术服务方案以及卖方所提供的有关合同材料的资料和图纸等复印分发给买方和与工程有关的各方,买方并不由此而构成任何侵权。
- 卖方应对合同中提供的文件和信息的任何分歧、错误和遗漏负责并承担可能导致影响工程进度的经济责任,而无论这些文件和信息是否已被买方审查通过与否,除非这些分歧、错误和遗漏是由于买方提供给卖方的不准确文件所造成。
- 对于买方提供的任何信息,卖方如发现其有内容不足或有遗漏、前后矛盾、含糊不清或对其意义或正确性有质疑,则应及时提醒买方注意,买方应随即指示卖方如何处理。
- 买方对文件的审查不免除卖方任何合同义务。
- 所有文件以中文提供并采用公制,除非合同另有约定。
第十五章 合同的变更和修改、暂停(中止)和终止
- 本合同一经签署,合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同的内容以书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议,该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同范围和/或合同价格和/或交货进度等重大事项,应在收到上述修改通知书后的5个工作日内,提出影响以上事项的详细说明,双方同意后经双方法人代表或委托代理人签字后方能生效。
- 如果卖方有违反或拒绝执行本合同约定的行为,买方将书面形式通知卖方,卖方在接到通知后7天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正,如果认为在7天内来不及修正时,应提出修正计划。如果超过7天卖方不修正或不提出修正计划,买方将保留部分或全部终止本合同的权利,对于这种终止,买方将不出具变更通知书,由此发生的一切费用、损失或索赔将由卖方负担。如果卖方的违约行为本合同其它条款有明确约定,则按有关条款处理。
- 如果买方行使终止权利,买方有权停付到期应向卖方支付终止部分的款项,并有权将在执行合同中预付给卖方的终止部分款项索回。
- 因买方原因要求中途退货,买方应向卖方支付退货部分物资已发生的实际费用,其它经济损失由双方友好协商解决。
- 如果卖方破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力,或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务,买方有权立即书面形式通知卖方或破产清算管理人或合同归属人终止合同,在不损害买方根据本合同在终止以前所享有的任何其他权利或救济的前提下,买方有权 (i) 将剩余合同物资的供货以卖方的费用和风险转交其它机构执行;或 (ii) 向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择,视其给出合理忠实履行合同的保证情况,执行经过买方同意的一部分合同。
- 卖方有下述情形之一时,买方有权发出书面通知全部或部分地解除合同,合同自通知到达对方时全部或部分地解除:
(1) 卖方无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同;
(2) 合同材料未能达到质量标准,或在合同约定了最低质量标准时,不能达到最低质量标准。
- 本合同的终止不解除任何一方在本合同下的合同终止后明确继续有效的义务;除非本合同另行约定明确限制任何一方的责任,本合同的终止不解除任何一方在终止前对因其行为或疏忽而给另一方造成的损失或损坏所应承担的责任或义务。
第十六章 协调、联络与管理
- 为确保合同顺利实施,卖方应与买方保持联络与合作,对合同执行中出现的问题进行充分协商,共同维护合同管理,促使合同全面履行。
- 除非双方另有约定,与本合同有关的通知、同意、批准、证书、确认或决定等,均应采用书面形式,并应在合同约定的期限内送达联系人。双方送达联系人和送达地点应在本合同或每批次采购订单中进行明确。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的,应提前3天以书面形式通知对方。电子文件的发送与接收,通过双方合同中约定的传真或电子信箱等进行,电子文件完成传送视为接收方收到该文件。一方未按约定及时通知的,应承担由此产生的相应法律后果。
- 在本合同中,任何信函、通知、批准、确认、同意或决定应由买方或卖方法人代表或委托代理人签字、盖章方为有效。
- 无论如何,卖方不能直接与业主和/或监理进行直接的文件往来。卖方应向买方致函和递交所有文件,通过买方与业主和/或监理进行文件往来。
第十七章 知识产权
- 卖方应保证合法拥有本合同材料及随附资料的知识产权(包括但不限于商标、专利申请权、专利权、商号)或得到相关权利人有效许可有权出售该产品,保证买方/买方客户不因购买、使用该产品及附随资料(包括其与拟配套材料用于拟用工程项目)而受到第三方的任何索赔。
- 如卖方违反第1条约定,有任何卖方提供的合同材料或者附随资料有关或引起的知识产权争议情形发生,买方可对卖方处以框架采购合同总价50%的罚款,卖方应立即提供解决方案和补救措施(包括但不限于重新供应替代产品、支付许可费用、允许买方以卖方费用和风险重新采购替代产品),保证尽可能减小对买方与其客户合同履行的影响,并继续履行未受影响的其它合同义务,同时与第三方交涉,自费进行争议处理,承担可能发生的责任与一切费用,赔偿因此给买方造成的损失。
- 如本合同约定材料在出口/进口时以涉嫌侵权被海关扣押的,卖方同意买方有权同时或择一采取以下措施:
(1) 要求卖方于6小时内提供相应涉案材料的知识产权授权证明文件;
(2) 要求卖方向海关提供与涉嫌侵权材料等价值的担保;
(3) 就海关扣留的涉嫌侵权材料由卖方负责向海关申请解除扣押,因此给买方造成的损失及发生的费用由卖方承担;
(4) 有权要求卖方承担迟延交货的违约责任,并赔偿买方遭受的损失。
- 本合同关于知识产权条款在本合同终止后仍然有效,相应的权力义务不因本合同的变更、解除或终止而灭失。
第十八章 不可抗力
- 不可抗力是指:严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸、大规模传染病和隔离检疫等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、破坏、动乱、恐怖活动等等。合同双方中的任何一方,由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时,则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间,但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。
- 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后,尽快将所发生的不可抗力事件的情况以书面形式通知另一方,并在7天内将有关当局出具的证明文件提交给另一方审阅确认,受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误和损失,一旦不可抗力的影响消除后,应将此情况立即通知对方并开始合同的履行。
- 当发生不可抗力事件时,受影响一方应尽最大努力迅速采取合理措施最大限度减少影响和损害,同时双方应继续履行未受影响的其它合同义务。如因受影响一方未及时采取补救措施而给对方造成损害的,受影响一方应承担全部责任。
- 如买卖双方对不可抗力事件的影响估计将延续到120天以上时,双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、验收、质保等问题)。
第十九章 争议的解决
- 由本合同引起的或与执行本合同有关的一切争议,都应双方友好协商解决。如不能协商解决,应依法向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 在争议解决期间,合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。
第二十章 合同的解释
- 本合同的解释适用于中华人民共和国法律(台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区除外)。
第二十一章 合同生效及其它
- 本合同在双方法人代表或委托代理人签字、盖章后生效。
- 未取得买方同意卖方不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方,因此造成的损失由卖方全部承担。
- 卖方在履行合同期间,除应遵守本合同使用法律外,还应遵守附件六中廉政责任书相关约定。
- 卖方及其参与本合同工作的有关人员遵守保密义务,见附件七商业秘密保密协议。
- 如卖方供应材料用于买方核电工程项目,卖方应遵守附件八施工采购产业链两个零容忍承诺书。
- 合同附件是本合同的组成部分,与合同具有同等法律效力。
- 合同未尽事宜,双方另行协商。
- 本合同一式正本3份,买方2份,卖方1份,具有同等法律效力。
1 / 60
第五部分 附表
附表一:框架采购材料清单及价格表
序号 |
物资名称 |
电压等级(kV) |
规格 |
型号 |
技术 标准 |
单位 |
预估数量 |
含税基础单价(元) |
含税调价型号单价(元) |
预估含税 综合单价 (元)=含税 基础单价+含税调价型号单价 平均价 |
预估含税 总价(元) |
品牌/ 生产厂家 |
备注 |
|||
米 |
||||||||||||||||
米 |
||||||||||||||||
米 |
||||||||||||||||
米 |
||||||||||||||||
价税合计金额(人民币):小写: 大写: |
||||||||||||||||
基准铜/铝价(网价)(元/t): |
注:实际交货时送货通知单(采购订单)单价计价依据项目材料需求对调价型号含税单价进行组合计价,有几项要求计几项价格,不需要则不计价。
附表二:送货通知单(采购订单)格式
送货通知单(采购订单) |
|||||||||||||||||||
订单编号 |
项目名称 |
编制日期 |
|||||||||||||||||
订单名称 |
关联框架合同编号 |
计价日期 |
|||||||||||||||||
订单属性 |
关联框架合同 |
币种/VAT 税率(%) |
|||||||||||||||||
订单类别 |
送货地址 |
价格类别 |
|||||||||||||||||
序号 No. |
物资 名称 |
型号 规格 |
材质 /牌号 |
技术标准 |
单位 |
数量 |
单价 (含VAT) |
总价 (含VAT) |
计价说明 |
品牌/ 生产厂家 |
交货日期 |
需用 单位 |
计划号 |
备注 |
|||||
1 |
|||||||||||||||||||
2 |
|||||||||||||||||||
3 |
|||||||||||||||||||
合计 |
|||||||||||||||||||
价税合计金额大写(人民币):【此处需加盖买方合同专用章】 |
|||||||||||||||||||
结算铜/铝价(网价)(元/t): |
|||||||||||||||||||
买方:中国电建集团核电工程有限公司 开户银行: 账号: 法定代表人/授权人签字: 联系人: 联系电话: 邮箱: |
卖方: 开户银行: 账号: 法定代表人/授权人签字: 联系人: 联系电话: 邮箱: |
||||||||||||||||||
买方审批人: |
买方编制人: |
供货要求:
本采购订单为编号【XX】电缆框架采购合同附表,所有条款及要求均执行该合同条款。
1、以上材料必须为资质齐全的国家正规厂商产品,必须注明生产厂家或品牌信息。
2、交货时,产品的出厂合格证明、检验报告(如有)、随货同行清单等相关资料必须随产品一同运抵采购订单指定交货地点,否则买方不予接收。
3、送货联系人:【XX】,电话:【XX】。接货联系人:【XX】,电话:【XX】。
4、卖方所供物资的型号规格、数量、质量等不符合本采购订单约定时,买方可以采取拒收、退货处理,卖方必须承担由此带来的全部费用,具体条款见框架采购合同。
5、本采购订单由买方编制人及审批人共同签字盖章后传递卖方,卖方签字并加盖合同专用章后回传(包含传真或邮件形式)至买方后生效(采购订单扫描件、传真件有效)。卖方提出异议期限为:买方向卖方发出采购订单后两小时内。
6、多页采购订单必须加盖骑缝章。
7、如出现本订单单价与框架采购合同约定的计价不一致,以框架采购合同约定的计价方式为准。
8、其它:【根据实际需要更改或增加相应条款】。
1 / 60
第六部分 附件
附件一:合同单价计价方式(动力铜绞线、铜绞线适用)
1、基准铜价(铝价):以*********上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜(A00铝)的当日均价。
2、结算铜价(铝价):以采购单下单日上海有色网(点击查看相关链接)中SMM 1#电解铜(A00铝)的当日均价为准。如采购单下单日为节假日,则取节假日前一天该网SMM 1#电解铜(A00铝)公布的最后一次平均铜价为结算价。
3、铜绞线含铜/铝量(每米):以该种型号铜绞线导体总截面积*铜/铝密度计算(屏蔽层的含铜/铝量价格不调整),铜密度按 8.9×103kg/m3 计算,铝和铝合金密度按 2.7×103kg/m3 计算。
4、铜绞线结算价格调整方式:当结算铜价超过基准铜价±*****/吨时、结算铝价超过基准铝价±*****/吨时,依据铜绞线含铜/铝量,仅调整铜/铝材料价格。
5、铜网价涨跌幅度在*****/吨以内、铝网价涨跌幅度在*****/吨以内,结算单价不调整。
6、调价举例:
TJ-240mm²基准铜价为*****/吨,合同单价为*****/米。当某日下订单时,上海有色网1#电解铜均价为*****/吨,该铜绞线结算价格计算如下:
6.1、确定是否调整结算价格:74965-72995=1970,浮动1970>1000需调涨铜绞线结算价格。
6.2、铜绞线导体截面积S=240平分毫米/100=2.4(平方厘米),一米长度总体积V=2.4(平方厘米)*100厘米=240(立方厘米),铜的比重ρ=8.9克/每立方厘米,铜绞线铜含量=240立方厘米*8.9克/每立方厘米=2148克=0.002148吨/米。
6.3、铜绞线结算价格=160+(74965-72995)*0.002148=*****/米(小数点后四舍五入取两位)
即:采购单含税单价(元/米):=框架采购合同预估含税单价(元/米)+铜/铝涨跌吨单价(元/吨)*铜绞线铜/铝导体理论计算重量(吨/米)
1 / 60
附件二:到货验收要求
一、一般要求
电缆应由制造方的质量检验部门检验合格方可出厂,每个出厂产品的包装件上应附有产品质量检验合格证。电缆盘不应平放。
二、交货长度及外观要求
- 根据合同约定长度交货,单根长度应大于最小盘长要求,长度计量误差不应超过±0.5%。
- 重量不超过80kg的短段电缆,可成圈包装。
- 同盘电缆如果中间有断头,应在盘上注明外圈电缆和内圈电缆的长度。
- 电缆成缆的填充材料采用非吸湿性阻燃材料,紧密无空隙成缆后缆芯及电缆外形圆整。
- 电缆端头应可靠密封,伸出盘外的电缆端头应有可靠密封防潮保护。
三、标志
成品电缆的护套表面应有制造厂名称、产品型号规格、额定电压和自然数字计米的连续标志,前后两个完整连续标志间的距离小于500mm,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。
四、包装
- 电缆的包装按合同要求执行。
- 成盘电缆的电缆盘外侧及成圈电缆的附加标签应标明:
(1) 制造厂名称或商标;
(2) 电缆型号和规格;
(3) 长度,m;
(4) 毛重,kg;
(5) 制造日期:年 月;
(6) 表示电缆盘正确滚动方向的符号;
(7) 本部分标准编号。
五、结算
电缆供货不得出现短码、断码现象,如缺少卖方须无偿以两倍长度数量补足。所供电缆长度不得超出合同规定长度的0.5%,超出部分买方不予结算。
附件三:物资采购廉政协议书
买方:中国电建集团核电工程有限公司
卖方:【XX】
为进一步加强党风廉政建设和物资采购工作的监督管理,防止违法违纪问题的发生,特签订本协议书。
一、 协议内容
1.买方责任
认真履行物资采购合同,买方人员不得索要、收受卖方的财物,不得接受卖方的宴请,不得参加卖方邀请的营业性娱乐、观光旅游等活动,不得以其它任何方式谋取私利。
2.卖方责任
认真履行合同,优质优价供货,不得向买方人员馈赠财物,不得宴请买方人员,不得邀请买方人员参加营业性娱乐、观光旅游等活动,不得以其它任何方式贿赂买方人员。不得使用买方支付的材料款行贿本项目业主人员、政府主管部门有关人员。
二、 责任追究
1.买方人员不认真履行合同,工作中刁难、推诿,索要、收受卖方的财物,参加卖方的宴请、营业性娱乐、观光旅游等活动,或以其他方式谋取个人利益的,依据买方《公司职工违规违纪处罚规定》和《员工手册》严肃处理。
2.卖方向买方人员馈赠财物,宴请买方人员,邀请买方人员参加营业性娱乐、观光旅游等活动,或以其他方式贿赂买方人员的,则被列为廉洁失信供货商,已签订供货合同的,买方视情况有权立即解除合同或者待合同执行完毕后予以清退,暂停或者终止卖方合格供货商资格。
3.监督制约。公司纪委结合党风廉政建设责任制和单位工作考核,对物资采购廉政协议执行情况进行监督检查。买卖双方相互监督协议执行,同时接受广大职工和社会监督。
中电建核电公司陆丰核电项目部(单位/项目部)监督电话:*********
中电建核电公司纪委监督电话:*********/89812313
买方签字(盖章): 卖方签字(盖章):
签字日期:
附件四:商业保密协议
鉴于:买卖双方正在就铜绞线框架采购合同事宜进行商务谈判或合作履约,双方在洽谈或合作履约期间,均因工作需要可能接触或掌握对方有价值的商业秘密资料(不论这些资料是以口头、书面或其他任何形式表现的),且任何一方均承认如向第三方披露任何该等秘密资料将会损害对方研发相关产品及经营相关业务的能力或公司商业及其他利益,因此,甲、乙双方同意签署本保密协议以共同遵守:
第一条 商业秘密
本协议提及的商业秘密,包括但不限于战略规划、管理方法、商业模式、财务信息、资信情况、改革改制计划、并购重组、产权交易、投融资决策、市场调研报告、资源储备、客户信息、招投标事项等经营信息;也包括但不限于设计、程序、技术数据、工艺流程、制作方法、施工工法等技术信息。以及依照法律规定或者有关协议的约定,对外承担保密义务的事项。
第二条 双方责任
(一)买卖双方互为商业秘密的提供方和接受方,负有保密义务,承担保密责任。本协议的保密期限,即任何一方对对方商业秘密负有保密义务的期限,为双方谈判期间、合同履行期间以及上述期间全部届满之日起拾年。
(二)买卖双方中任何一方未经对方书面同意不得向第三方(包括新闻媒体或其从业人员)公开和披露任何商业秘密或以其他方式使用商业秘密。
(三)双方均须把对商业秘密的接触范围严格限制在因本协议约定目的而必须接触商业秘密的各自负责任的代表的范围内。
(四)除经过双方书面同意而必要进行披露外,任何一方不得将含有对方披露的商业秘密复印或复制或者有意无意地提供给他人。
(五)如果谈判或合作项目不再继续进行或其中一方因故退出此项目或合同解除、终止,经对方在任何时候提出书面要求,另一方应当在10个工作日内销毁或向对方返还其占有的或控制的全部商业秘密以及包含或体现了商业秘密的全部文件和其它材料并连同全部副本。
(六)买卖双方将以并应促使各自的代表以不低于其对自己拥有的类似资料的保密程度来对待对方向其披露的商业秘密,但在任何情况下,对商业秘密的保护都不能低于合理程度。
(七)如发现商业秘密被泄露或者自己过失泄露商业秘密,应当采取有效措施防止泄密进一步扩大,并及时向对方报告。
第三条 商业秘密的保存和使用
(一)买卖双方中的任何一方有权在双方合作期间保存必要的商业秘密,以便在履行其在合作项目工作中所承担的法定义务与合同义务时使用该等商业秘密。
(二)买卖双方有权在双方合作期间或合作期满后的双方另行书面约定的合理期间,为对任何针对接受方或其代表的与本协议项目及其事务相关的索赔、诉讼、司法程序及指控进行抗辩时,或者对与本协议项目及其事务相关的传唤、传票或其他法律程序做出答复时,使用商业秘密。
(三)任何一方在书面通知对方并将披露的复印件抄送对方后,可根据需要在提交对接受方有管辖权的政府监管部门或根据法律规定对接受方有管辖权的社会团体的任何报告、声明或证明中合理的、有限度的披露商业秘密。
第四条 违约责任
任何一方如违反本协议下的保密义务,应向对方支付不少于*****人民币的违约金;如果本条约定的上述违约金不足以弥补因违反保密义务而给受害方造成的损失,受害方有权进一步向对方主张损失赔偿。
在双方合同或合作期内,无论上述违约金给付与否,受害方均有权立即终止谈判或解除与违约方的合同、合作关系,因终止谈判或解除合同、合作所造成的缔约过失赔偿责任、合同赔偿损失由违约方另行承担。
损失赔偿的范围包括:
1.受害方为处理此事支付的费用,包括但不限于律师代理费、诉讼费、差旅费、材料费、调查费、评估费、鉴定费等。
2.受害方因此而遭受商业利益的损失,包括但不限于合理利润的损失、技术转让费用的损失等。
买卖双方认识到,任何一方对本协议任何一项的违约,都会给对方带来不能弥补的损害,并且这种损害具有持续性,难以或不可能完全以金钱计算出损害程度。因此除按法律规定和本协议约定执行任何有关损害赔偿责任外,双方确认受害一方可以采取合理的方式来减轻损失,这些方式包括一些指定的措施、申请限制令和禁令。
第五条 争议解决和适用法律
因执行本协议而发生纠纷,可以由双方协商解决或者共同委托双方信任的第三方调解。协商、调解不成或者一方不愿意协商、调解的,任何一方都有依法向合同签订地所在人民法院提起诉讼的权利。
本协议受中华人民共和国(台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区除外)法律管辖并按其解释。对因本协议或本协议各方的权利和义务而发生的或与之有关的任何事项和争议、诉讼或程序,本协议双方不可撤销地接受中华人民共和国法院的管辖。
1 / 60
附件五:核电“两个零容忍”承认书
中国电建集团核电工程有限公司
施工、采购产业链“两个零容忍”承诺书
核安全是国家安全的重要组成部分,核电工程建造质量是核安全的基石。为确保满足核安全法规、相关导则以及核工业标准、规范的要求,促进施工、采购产业链践行核安全文化,全面落实“两个零容忍”(弄虚作假零容忍,违规操作零容忍),确保核安全设备安装质量,为核电厂长期安全稳定运行奠定可靠基础,共同抵制“违规操作、弄虚作假”行为,特制订本规定,本规定作为合同的组成部分,为本公司提供核安全设备安装有关的物项或服务供方必须严格遵照执行,做出如下承诺:
(一)严格遵守国家法律法规和核安全标准,始终把核安全放在首要地位。
(二)坚持“安全第一,质量第一”的基本原则,坚持“严慎细实”的核心价值观,坚持“今天的工程质量就是明天的核安全”基本理念,坚守质量底线,确保核安全。
(三)建立“两个零容忍”行为准则和约束机制,对践踏红线者实施追责。
(四)根据采购文件要求编制符合《HAF003核电厂质量保证安全规定》有关条款的质量保证大纲,并有效实施,确保所提供物项或服务的质量满足合同规定的要求,并承担自己工作任务范围内的义务和法律责任。
(五)在提供物项或服务管理活动中,严格执行“两个零容忍”和“六大禁令”。
两个零容忍 六大禁令
“弄虚作假”零容忍 禁止-无程序、不按程序操作
“违规操作”零容忍 禁止-不具备条件操作
禁止-带疑问操作
禁止-越点操作
禁止-未见证放行
禁止-造假、瞒报、谎报
单位公章 法人或授权人签字:
日期:
1 / 60
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)
![](../../static/img/flag/flag1.png)
![](../../static/img/focus-icon_07.png)